开元ky888棋牌官网版 建设工程设计合同（一）（示范文本）

【颁布单位】建设部 国家工商行政管理局

【发文编号】GF－2000－0209

【注】 （民用建设工程设计合同）

工 程 名 称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

工 程 地 点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

合 同 编 号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（由设计人编填）

设 计证书等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

发 包 人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

设 计 人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

签 订 日 期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

二年三月

发包方：不得擅自对合同内容进行修改。

设计者：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

发包方授权设计方负责相关工程设计任务，双方经过充分协商达成共识，最终签署了此份合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

《中华人民共和国合同法》、以及《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》均不得随意修改。

１．２国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

１．３建设工程批准文件。

本合同所涉及的设计项目，具体包括项目的名称、规模、所处阶段、投资金额以及设计费用等详细信息，均可在下表中进行查阅。

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

本合同所涉及的设计费用预估金额为人民币若干元。具体的设计费用支付进度安排，请参考下述表格内容。

说明：１．提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

２．在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。

实际设计费用根据初步设计概算（即施工图设计概算）进行确定，若超出部分将予以退还，不足部分则需补足。

实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。

４．本合同履行后开元ky888棋牌官网版，定金抵作设计费。

第六条 双方责任

６．１发包人责任：

发包人需依照合同第三条所述条款，在约定的时间框架内向设计方提交相关资料与文件，并对其内容的完整性、准确性及提交时限承担相应责任。同时，发包人不得强迫设计方违背国家相关标准进行设计工作。

若发包人递交相关资料与文件，其逾期时间在15天之内，则设计者将依据合同第四条之约定，相应延长提交设计文件的期限；若逾期时间超过15天，设计者则拥有权利自行调整提交设计文件的具体时间。

若发包方对委托设计项目进行变更，包括但不限于调整项目规模、条件，或者因提交的资料存在错误开元ky888棋牌官方版，或者对提交的资料进行较大幅度的修改，导致设计人员需要重新进行设计工作，那么双方需要就此事进行额外的协商，并签订补充协议（或者另行订立合同），同时重新界定相关条款。在此情况下，发包方还应按照设计人员实际完成的工作量，向设计人员追加支付相应的设计费用。

在合同签署之前，发包人已经表示认可，对于设计人针对发包项目所进行的所有设计活动，都应依照既定的收费标准，进行相应的费用支付。

当发包人要求设计人比合同约定的时间更早提交设计资料和文件，并且设计人能够满足这一要求时，发包人应当根据设计人为赶工所投入的劳动量，向设计人支付相应的赶工费用。

发包单位需为前往现场解决相关设计问题的员工，提供必需的工作和生活以及交通等方面的便利。

发包人需对设计者的投标文件、设计规划、相关文档、图纸、数据、计算应用软件以及专利技术实施保护。未经设计者许可，发包人不得擅自对设计者提供的资料和文件进行修改、复制，亦不得将其转让给第三方或用于本合同范围之外的项目。若出现此类行为，发包人需承担相应的法律责任开元棋盘app官方版下载_开元棋盘app官网版下载-跑跑车，同时设计者有权向发包人提出索赔要求。

６．２设计人责任：

设计人员需遵循国家相关技术规范、标准、规程，同时依据发包方提出的设计需求，开展工程设计工作。他们需按照合同约定的进度安排，提交符合质量标准的设计文件，并对所提供的设计资料承担相应责任。

６．２．２设计人采用的主要技术标准是：

６．２．３设计合理使用年限为＿＿＿＿年。

设计人员需依照合同中第二条及第四条所约定的内容、进度和数量，向委托方提交相关资料和文件。

设计人完成设计资料的交付后，需依照规定参与相应的设计审查，并依据审查结果，对在原定范围之内的内容进行必要的调整和补充。设计人需按照合同约定的期限提交设计资料和文件，在当年项目启动施工之际，负责向委托方和施工单位进行设计说明，处理相关设计事宜，并参与项目的竣工验收。项目施工尚未启动的一年里，设计方依旧承担着相关工作职责，同时，需根据实际工作量向委托方合理收取咨询服务费用，具体收费金额由双方协商确定。

设计人员需维护委托方的知识产权，严禁向第三方透露或转交委托方提供的包括产品图纸在内的技术经济文件。一旦出现此类情况并导致委托方遭受经济损失，委托方有权向设计人员提出索赔要求。

第七条 违约责任：

在合同执行阶段，若甲方提出终止或解除合同，若乙方尚未启动设计任务，则无需退还甲方已支付的定金；若乙方已着手设计，甲方需依据乙方已完成的具体工作量进行支付，若完成量不足总量的半数，则需支付该阶段设计费用的一半；若完成量超过半数，则需全额支付该阶段的设计费用。

发包人需依照合同第五条所述的金额及时间节点向设计方支付设计费用，若出现逾期支付的情况，每延迟一日，需支付相当于逾期金额千分之二的违约金。若逾期时间超过30天，设计方有权暂停后续工作，并向发包人发出书面通知。若发包人的上级机构或设计审批部门未对设计文件进行审批，或合同项目暂停或延期建设，发包人应按照第七条第一款的规定支付设计费用。

设计人员需对设计资料和文件中的遗漏或错误进行修正或补充。若因设计人员失误导致工程质量事故并造成损失，设计人员不仅需采取补救措施，还应免除因损失部分而产生的直接设计费用。对于损失较为严重的情形，需根据损失的具体程度和设计人员应承担的责任，向发包人支付相应的赔偿金。赔偿金的数额应由双方协商确定，具体比例为实际损失的百分比。

因设计方自身因素导致，未能依照合同第四条约定准时提供设计资料和设计文件，每推迟一日，需相应扣除该项目应收设计费用的千分之二。

合同一旦生效，若设计方提出终止或解除合同，则需将定金全额退还，并且需额外支付一倍作为赔偿。

第八条 其他

若发包方需设计方派遣专人驻场以协助处理现场相关事宜，双方需额外签署补充协议或技术咨询服务合同。

设计人为本合同项目所采纳的国家或地方标准图，需由发包人自行承担费用，向相关出版社进行购买。根据本合同的第四条内容，若设计人提供的设计资料和文件数量超出《工程设计收费标准》中规定的数量，设计人将额外收取相应的工本费。

在8.3条款中，工程设计资料和文件需详细标注所用建筑材料、构配件及设备的规格、型号和性能等关键技术参数，设计人员不得指定具体的生产厂家或供应商。若发包方要求设计人员协助进行加工和订购，相关费用应由发包方负责承担。

发包人委托设计单位协助引进项目的设计工作，涉及从询价阶段、对外谈判环节，到国内外技术考察以及项目建成投产的全过程，均需确保承担相应设计任务的设计人员参与其中。在出国费用方面，除了制装费用由设计人员自行承担外，其余费用则由发包人负责支付。

发包人授权设计人执行合同规定范围以外的任务，并需额外支付相应的服务费用。

在遭遇无法抗拒的客观情况导致合同无法继续执行的情况下，双方应立即进行沟通，寻求妥善的解决方案。

在合同第八条第七款出现争议时，涉事双方应立即进行谈判寻求解决方案。同时，他们还可以请求当地的建设行政主管机关进行调解。若调解无效，且双方均同意，争议可提交至相应的仲裁委员会进行仲裁。若合同中未指定仲裁机构，且双方事后亦未签署仲裁书面协议，则可以向人民法院提起诉讼。

８．８本合同一式＿＿份，发包人＿＿份，设计人＿＿份。

８．９本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

合同生效之日后，依照规定需将合同提交至项目所在省的建设行政主管机关指定的审核机构进行登记。若双方认为有此需要，还可向项目所在地的工商管理部门提出鉴证申请。待双方完成合同中约定的各项职责和义务后，本合同将自动失效。

关于本合同中未详尽的事项，双方有权另行订立补充协议；这些补充协议、以及双方确认的往来电报、传真、会议纪要等文件，均构成合同的一部分，其法律效力与原合同相同。

８．１２其它约定事项：

发包人名称： 设计人名称：

（盖章） （盖章）

法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）

住 所： 住 所：

邮政编码： 邮政编码：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

银行帐号： 银行帐号：

建设行政主管部门备案： 鉴证意见：

（盖章） （盖章）

备案号： 经办人：

备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日